问：
如何理解“零星用工”，工程签证
答：
零星用工是指施工现场发生的．与主体工程施工无关的用工。如定额费用以外的搬运、拆除用工等。它的特点是临时发生，内容不同，基本没有规律性，是施工阶段投资控制的重点，也是影响工程投资的关键因素之一。
工程签证按承发包合同约定，一般由承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明 （注：目前一般以技术核定单和业务联系单的形式反映者居多）。
通俗的解释工程签证是指在施工合同履行过程中，承发包双方根据合同的约定，就合同价款之外的费用补偿、工期顺延以及因各种原因造成的损失赔偿达成的补充协议。
现场经济签证包括：
（1）零星用工。施工现场发生的与主体工程施工无关的用工，如定额费用以外的搬运拆除用工等。
（2）零星工程。
（3）临时设施增补项目。
（4）隐蔽工程签证。
（5）窝工、非施工单位原因停工造成的人员、机械经济损失。如停水、停电，业主材料不足或不及时，设计图纸修改等。
工期签证包括
停水、停电签证；非施工单位原因停工造成的工期拖延。
注意事项
及时办理现场签证。凡涉及经济费用支出的停工、窝工、用工签证、机械台班签证等，一定要在第一时间找现场代表核实后签证，如果现场代表拒签，可退一步请他签认事实情况，及工期顺延。
是建设工程施工中，当发生变更或其他涉及费用事项时，甲乙双方就补偿乙方经济支出协商一致，并由方代表签字认可的书面文件。
首先：48小时核酸检测，是从你去医院做完检测开始算时间？还是出了核酸检测报告结果开始算时间？，其实都可以，严格来算是得到核酸检测报告结果呈阴性后开始算时间，到48小时候后算有效时间，过了这48小时核酸检测报告就作废。
第二：是在当地做核酸检测？还是到了目的地后再做核酸检测？都可以。很多地方是可以不用做的，如果搞不清楚，先到目的地后问一下，如果不强制做，最好还是做一次。
第三：做核酸检测费用问题。如果当地有疫情感染者，当地政府会通知你做核酸检测的，都是免费的。如果没有发生疫情，你从自己本地做核酸检测，是需要费用的，一般是10到60元一次，当然好多地方是免费的，但越是没有疫情越需要费用。如果你从本地到另一个目的地（至少是跨县），都是免费的。每个能做核酸检测的医院，都会设立两个核酸检测点，第一个是专门提供给本地居民（一般本地居民做核酸检测需要费用）。第二个是专门给外来人员做核酸检测的（免费，一般都设立在医院得外面或者离医院比较偏僻的地方）。
工程签证费要到工程竣工的时候支付。工程签证费用要到工程竣工时，经有关审计部门审计核算确认后，随同工程款尾款一同给付。（维修保证金除外）。
工程签证费产生于设计变更，或者具体施工时对于突发情况的认证。一般由甲方出具（设计变更），而工程突发情况一般由乙方出具联系单，甲方确认，而涉及的费用只是暂定，具体将由审计确认。但一般甲方确认的费用，审计时多数不变。
出国流水证明就是平时银行卡的交易明细，一般会要求6个月的流水单。这个可以去银行柜台去打印，免费的。给柜台的服务人员说是打半年的银行流水单，然后要盖上银行的章。
签证一般也会看卡上余额，最好保持在10000元左右，余额高的，办签证容易过。打印的时候，要带上身份证原件、银行卡，本人去银行办理。
首先是工程签证对象名称的规范全称，其次是工程签证的主要签证内容，最后是颁发工程签证的签证单位名称的规范名称和年月日落款
1、加拿大V1签证颁发给赴加休闲、娱乐的申请人，包括旅游观光、探亲访友、医疗以及其他联谊、社交或服务性质的活动。
2、加拿大V1签证条件：
（1）赴加目的是短期访问，比如参加商务/休闲/医疗活动。
（2）计划在加停留的时间有限且确定。
（3）有足够资金来支付在加停留期间的所有开销。
（4）在加拿大境外有居所并具有牢固的社会、经济联系，能够确保在赴加行程结束后如期返回。
3、申请流程：
（1）确定签证类型，并准备好本站列出的签证所需资料。
（2）到就近的加拿大签证中心递交申请，不需要预约，也不需要面试。
（3）交费，等待签证结果。目前访问签证的审理周期一般为3-4周。在签证中心柜台提交申请，申请受理费只接受人民币现金付款，请根据您的签证类别，准备相应的现金申请受理费用。
一、工程索赔申请书该怎么写
工程费用索赔申请书
工程名称：
致：XXX（监理单位）
根据施工合同条款第 条的规定，由于 的原因，我方要求索赔金额（大写） ，请予以批准。
索赔的详细理由及经过：
索赔金额的计算：
附：证明材料
承包单位（章）
承包单位（章）
项目经理
日 期
二、实际施工人可以向谁追讨工程款
首先了解这里说到的实际施工人包括哪些类型，合法的承包人不是实际施工人。
实际施工人有以下类型：
（1）转包的承包人；
（2）违法分包的承包人；
（3）未取得建筑施工企业资质的承包人；
（4）超越资质等级及没有资质而借用有资质的建筑施工企业名义从事建设工程施工的承包人；
（5）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的建设工程施工合同的承包人。
实际施工人追讨工程款有以下途径：
途径一，实际施工人应首先向转包人，违法分包人主张权利。
实际施工人往往与转包人、违法分包人签订合同，他们是转包或违法分包合同的相对人。实际施工人起诉索要工程款的，首先应当向与其有合同关系的转包人或违法分包人主张权，这是实际施工人主张权利的主渠道和主导方向。
途径二，实际施工人可以发包人为被告直接起诉。
实际施工人直接向发包人索要工程款，是行使代位权的表现。在起诉时，以发包人为被告，以转包人、违法分包人为第三人。发包人只在拖欠工程款的范围内对实际施工人承担责任。
工程价款范围应包括：
（1）实际拖欠的工程款及其逾期付款利息；
（2）施工进程中发包人签证确认的价款；
（3）由于发包人的责任导致实际施工人的停工、窝工损失。
三、工程款缴税滞纳金怎么索赔
双方可以进行协商，如果协商不成，诉讼解决。
1、承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向发包人提交索赔意向通知书，说明发生索赔事件的事由。承包人逾期未发出索赔意向通知书的，丧失索赔的权利；
2、承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向发包人正式提交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由和要求，并附必要的记录和证明材料；
3、索赔事件具有连续影响的，承包人应继续提交延续索赔通知
1、认真对待甲方拒签。乙方所填写的签证内容应使不在现场的人员通过看签证单也能知道具体事件发生的内容，最好使其有一种身临其境的感觉，不会给别人造成模糊概念。在编制签证之前，首先要熟悉合同的有关约定，针对重点问题展开签证理由。同时，应当站在对方的角度来考虑陈述理由和罗列签证内容，这样既容易获得签证，又使签证人感觉不用承担风险，只有这样，对方才会容易接受并签证，否则，对方会不愿意接受而拒签。 如果遇到对方有意不讲道理地拒签，实践中可以采用收发文的形式送达甲方。不需要逼迫甲方在签证单上签字，只需要在收发文本上签字，这样就可以证明甲方已经收到我方的发文，如果甲方 不在签证单上签字，但超过法定时间，签证自动生效。
2、各种合同类型签证内容。可调价格合同至少要签到量；固定单价合同至少要签到量、单价；固定总价合同同至少要签到量、价、费；成本加酬金合同同至少要签到工、料（材料规格要注明）、机（机械台班配合人工 问题）、费。如能附图的尽量附图。另外签证中还要注明列入税前造价或税后造价。同时要注意以下填写内容优先次序：a、能够直接签总价的最好不要签单价；b、能够直接签单价的最好不要签工程量；c、能够直接签结果（包括直接签工程量）的最好不要签事实；d、能够签文字形式的最好不要附图。
3、涉及费用签证的填写要有利于计价，方便结算。不同计价模式下填列的内容要注意：如果有签证结算协议，填列内容要与协议约定计价口径一致；如无签证协议，按原合同计价条款或参考原协议计价方式计价。再有 ，签证的方式要尽量围绕计价依据（如定额）的计算规则办理。
4、其他需要填列的内容。主要有：何时、何地、何因；工作内容；****设计（人工、机械）；工程量（有数量和计算式，必要时附图）；有无甲供材料。签证的描述要求客观，准确，隐蔽签证要以图纸为依据，标明被 隐蔽部位、项目和工艺、质量完成情况，如果被隐蔽部位工程量在图纸上不确定，还要标明几何尺寸，并附上简图。施工以外的现场签证，必须写明时间、地点、事由、几何尺寸或原始数据，不能笼统地签注工程量和工 程造价。签证发生后应根据合同规定及时处理，审核应严格执行国家定额及相关规定。
签证单要分日期或编号分别列入结算。非一事一签的签证或图纸会审纪要，一张资料中涉及到多个事项，在编制此单结算时，还要注明"第x条"，以便清楚。 低价中标后必须注意勤签证；当发生诸如合同变更、合同中没有具体约定、合同约定前后矛盾、对方违约等情况时，需要及时办理费用签证、工期签证或者费用+工期签证。
